钢筋工协议书

时间:2024-10-02 11:56:11
钢筋工协议书

钢筋工协议书

在不断进步的时代,协议的使用成为日常生活的常态,协议具有法律效力,确立某种法律关系。协议到底怎么写才合适呢?下面是小编收集整理的钢筋工协议书,欢迎阅读与收藏。

钢筋工协议书1

甲方:

乙方:

甲方将西关村私人工程的钢筋制作,安装工程发包给乙方施工,为了明确双方责任使项目保质、保量按期完成,经双方协商,特订如下条款:

一、承包方式:包工不包料

二、承包内容:

1、本工程的钢筋制作、安装工程。

2、乙方开工前计算好本工程钢筋的材料计划,准确率控制在98%以内,并负责钢筋进场卸车分类堆放整齐。

3、乙方负责钢筋焊接,因焊接技术不好原因造成不合格,产生一切费用由乙方自行承担。

4、负责钢筋转运、半成品的堆放,以及原材料的分类堆放整齐。、

三、承包价格:

按建筑面积( ㎡/元) 进行结算,如乙方在施工过程中,钢筋的浪费率超过2%时,其多余短钢筋及浪费的钢筋按购买价折算作为乙方的工程款。

四、质量要求:

乙方必须按设计图纸及施工验收规范要求施工,服从甲方管理人员按排,遵循建筑施工规范。所完工的项目必须达到合格标准。若质量经甲方、业主、验收不合格,其一切返工费、材料费均由乙方自行承担,并给予一定的罚款。

五、付款方式:

每层付65%,剩余35%待主体完工后付清。

六、工期:

按甲方规定时间内完成,如每推迟一天完成,每平方承包价格除低1.00元。

七、安全责任:

乙方文明施工必须按照安全施工操作规程施工,若出现任何安全责任事故,均由乙方自行承担,甲方概不承担任何责任。

八、奖罚标准

为了确保工程质量,更好落实本合同各项条款落实,适当采取经济手段来管理,特别制定以下奖罚标准,希望乙方配合。

1、不按施工图纸及甲方要求施工者,发现一次罚款200元。

2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业,无人跟班一次罚款100元。

3、钢筋绑扎安装,超出图纸及规范要求者,一处罚款50元。

4、通长钢筋必须挂线校直,违者每发现一处罚款50元。

5、钢筋绑扎不牢引起开扎及钢筋位移的,发现一处罚款50元。

6、钢筋绑扎好按要求放置垫块,拆模后发现有钢筋外露者,一处罚款50元。

7、不服从甲方管理者罚款500元。

8、每天下班前,乙方应自觉清理所用材料,不能乱扔乱放,如发现达不到要求者,罚款100元。

9、钢筋绑扎前,应等木工将模板上的杂物及锯沫清理干净后再施工,违者一次罚款100元。

10、施工现场所有甲方钢筋、架材、机械归甲方所有,乙方不得转借、贩卖,否则,发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。

九、材料、机械工具的供应及使用

1、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的甲方材料应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。

2、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,剩下的短钢筋能焊接或搭接使用的要全部用上。给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。

十、其它:

乙方应珍惜甲方各种材料,注意文明施工,做到工完场清。此合同一式两份,自签字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  20xx年 月 日

钢筋工协议书2

发包方(以下简称甲方):_____

承包方(以下简称乙方):_____

甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:_____

一、工程内容:_____龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。

二、组织领导:_____

1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

三、双方责任:_____

1、甲方责任:_____

1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。

2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。

4)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任:_____

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。

4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

5)严格按照甲方规定下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6) ……此处隐藏3219个字……任的约定

1、甲方的责任:甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。

2、乙方的责任:不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造成人员伤害,由乙方负责。

3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。

七、关于设计与施工及验收的约定

1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。

3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任

1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方 1000 元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的 1% 加付滞纳金。

2、按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

九、合同份数

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

十、其它

本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向 人民法院起诉。

甲 方: 乙 方:

代表人: 代表人:

二0XX年 月 日

钢筋工协议书8

发包方:___________________(下称甲方)

承包方:___________________(下称乙方)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。

一、工程名称:___________________

二、工程地点:___________________

三、承包范围:___________________

施工图纸范围以内框架主体及基础的钢筋制作安装的所有施工内容(含腰线、凸窗飘板、阳台压顶、天面女儿墙砼壁、电梯、机房、水池等),施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,已包在承包范围以内。

四、工程内容:

钢筋制作、绑扎、焊接、安装、清理分类堆放隙,水平运输、垂直运输等一切施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式:

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约、包剧片、扎丝、焊条、机械、机具及其配电箱以后的电线)。

2、±0.00以上按施工图纸建筑面积贰拾元每平方米进行结算。(20元/m2)±0.00以下按380元/吨进行结算。

六、质量要求:

严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足优良标准。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行。

七、施工工期:

施工总工期暂定为基础上四个半月。乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

八、付款方式:

按层支付工程进度款70%,主体封顶验收合格后15天内支付至工程总价的90%,待工程竣工验收后一个月内付清余款。

九、工程管理双方责任:

A、甲方责任

1、提供有效的施工图纸,会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。

2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。

3、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底,技术规程指导及施工安全教育,及时解决图纸存在问题。

4、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

5、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

6、为规范施工场地,甲方提供伙食,乙方施工人员统一就餐,按4.5元/餐支付伙食費。

B、乙方责任

1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员。

2、熟悉图纸,尽量减少余料。施工前必须对工人进行安全技术交底,使用材料做到办理提用手续。

3、乙方在主体施工期间,现场配备钢筋工人数必须满足甲方工期要求。

4、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方专项工长汇报,不得擅自更改设计

5、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责。

6、提前安排好砼施工期间的钢筋工值班工作,在砼施工过程中要经常检查,如发现有钢筋变形等现象要及时修补加固。

8、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难。不得随意停工,如果因停工造成其他班组的损失由乙方全部负责。

9、施工过程中,负责施工质量、自查自检,编制施工日志,并对已完工的各分项工程进行质量复查。

10、文明施工,做好施工组织、管理,每层每个流水段施工切实做到工完场清、材料分类归拢堆放整齐有序。

11、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的30%工程不作结算。

12、在施工现场做到文明施工,严禁随地大小便,一经发现,对每个班组每个工人处以10-20元的罚款。一经发现个人,对个人处于500罚款。

十、安全责任:

施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部。

十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:___________________(签章)乙方:___________________(签章)

________年______月______日________年______月______日

《钢筋工协议书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式